Договор на оказание строительно монтажных работ
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на оказание строительно монтажных работ». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Генеральный подрядчик (Генподрядчик) принимает на себя обязательство по обеспечению строительства материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ, упомянутых в п.1.1, в соответствии с номенклатурой поставки, количеством и в сроки, указанные в приложении N _______ к настоящему договору.
При досрочном расторжении договора в связи с отказом заказчика от обязательств последний должен полностью возместить понесенные подрядчиком убытки, а также оплатить уже произведенную им работу.
Определяется порядок расчетов между сторонами. Это может быть частичная или полная предоплата либо оплата по факту завершения работы. Цена договора, то есть стоимость выполняемых работ, указывается в фиксированной сумме, либо приводятся основания ее вычисления по итогам сотрудничества (открытая цена).
Содержание:
Договор подряда на строительно — монтажные работы
Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до «___»______________ _______ года.
В случае поставки материалов и конструкций Подрядчиком стоимость приобретенных материалов оплачивается по счетам.
Если Подрядчик не выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ на объекте, Субподрядчик имеет право на продление окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.
Текущее финансирование осуществляется согласно графикам производства работ и финансирования после проверки качества выполненных работ в пределах до 50% от общей договорной текущей стоимости объекта, с учетом выданного аванса.
Договор подряда на строительно монтажные работы
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной на сайте. Любое использование информации с сайта должно сопровождаться активной ссылкой на сайт. Информация размещенная на сайте не является публичной офертой.
При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом . 12.8.
Сфера применения договора строительного подряда весьма широка и распространяется на все виды строительных работ.
Стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и др.), указанных в п. 1.1. настоящего Договора, определяется в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте.
Реализация материалов и конструкций, не использованных Субподрядчиком при выполнении работ и оплаченных Генподрядчиком, осуществляется Генподрядчиком.
Оплата за проделанную Работу осуществляется отдельными платежами на основании предоставленных Подрядчиком Актов приемки Объектов фактически выполненных Работ по форме ___, справки о стоимости выполненных Работ и затрат ____, проверенных и завизированных ответственными лицами Сторон и оригинала счета-фактуры.
Руководства для заключения договора подряда на строительные работы
Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.
После устранения всех замечаний и дефектов уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт выполненных работ по форме _____ и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме ______.
В случае обнаружения дефектов оборудования в процессе его монтажа или испытаний Генподрядчик обязан в ___ -дневный срок устранить дефекты или заменить оборудование. Субподрядчик может выполнить эти работы самостоятельно за отдельную плату, что оформляется дополнительным соглашением.
После устранения всех замечаний и дефектов уполномоченные представители обеих Сторон подписывают акт выполненных работ по форме _____ и справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме ______.
Сторона, передающая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
В этом же пункте указываются документы, подтверждающие право заказчика на земельный участок и разрешение на проведение работ. Копии документов выносятся в отдельный документ и становятся неотъемлемой частью договора. Здесь же указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения генподрядчика для выполнения работ.
Подрядчик производит расчет за выполненные объемы работ в денежном выражении по мере поступления денежных средств от Заказчика.
С момента начала работ и до их завершения Субподрядчик фиксирует все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика, предоставляет исполнительную документацию до подписания актов на выполненные объемы работ.
Генподрядчик при оплате окончательного расчета за выполненные работы удерживает с Субподрядчика 5 (пять) % от причитающейся Субподрядчику общей стоимости выполненных работ по настоящему Договору.
Обеспечивает материальными ресурсами и техническими средствами. В случае использования материалов и механизмов Субподрядчика Подрядчик оплачивает Субподрядчику по счетам, согласованным с Заказчиком.
В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в _______________.
За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе строительства объекта, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика.
Если договор заключен на условиях полной или частичной предоплаты, подрядчик, не выполнивший работу в установленный срок, обязан будет выплатить заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами.
Здесь же указываются документы, подтверждающие все необходимые разрешения генподрядчика для выполнения работ.
Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном объеме до «___» ______ 20___ года, включительно.
Стороны Договора строительного подряда (строительно-монтажные работы):
Тверь «16» августа 2018 г.
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей текущей стоимости работ по договору с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), что составляет _____________________________________ сум.
Субподрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 15 настоящего договора.
В случае с физическими лицами речь, как правило, идет о ремонте квартир или частных домов. С точки зрения закона такое сотрудничество называется договором строительного подряда, заключенным с целью удовлетворения бытовых или иных потребностей гражданина.
Несогласование иных условий не повлечет к незаключенности договора. Но при оформлении все же уделите им внимание. Подробное и точное их описание позволит в будущем избежать финансовые издержки и судебные разбирательства. Внимательно рассмотрите условия, которые предлагает подрядчик.
Обязанностью подрядчика по договору является произведение оговоренных договором строительных работ. Строительные работы ведутся на основании технической документации (далее ТД) и сметы.
Это означает отсутствие у заказчика возможности потребовать от подрядчика исполнения обязательств и применить санкции, предусмотренные условиями договора. Подобные возможности будут отсутствовать и у подрядчика.
Общая цена всех работ, материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему договору, является твердой и составляет сумму в размере 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 процентов – 762 711 руб. 86 коп.
Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме ________________________________________ рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.
Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор подряда на строительно — монтажные работы» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Договор на оказание строительно-монтажных работ
ГК установлена презумпция обеспечения строительства подрядчиком. Договором обязанность обеспечения может быть возложена на заказчика или распределена между подрядчиком и заказчиком.
Техническая документация. В разделе указывается перечень технической документации, передаваемой заказчиком генподрядчику. Так же указывается срок передачи и правила внесения изменений.
В силу статьи 432 Гражданского кодекса РФ договор признается заключенным в случае, если стороны достигли согласия относительно предмета сделки и всех условий ее исполнения.